特别强调：以下是根据考生回忆整理出来的真题答案，如有题目偏差，欢迎反馈。

　　下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

　　下列纠纷不能仲裁：①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；②依法应当由行政机关处理的行政争议。

　　2.根据《建筑法》，以欺骗手段取得建筑业企业资质证书的，应当承担的法律责任是（）

　　《建筑法》规定，以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依照法律来追究刑事责任。

　　《消防法》明确规定了单位的主要责任人是本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。

　　根据《文物保护法》,中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。

　　《民法典》规定，建设工程完工后，发包人应该依据施工图纸及说明书、国家颁发的施工检验收取规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。

　　A正确，设立居住权，当事人应当采用书面形式订立居住权合同。居住权无偿设立，但是当事人另有约定的除外。设立居住权的，应当向登记机构申请居住权登记。

　　施工企业对施工场地的占有属于他主占有。AC错误；在施工全套工艺流程中，建筑设计企业对施工场地的占有属于自主占有；B错误；

　　A错误，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性.除了新颖性外，外观设计还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。

　　劳动争议仲裁委员会按照统筹规划、合理地布局和适应实际需要的原则设立。省、自治区人民政府可以决定在市、县设立；直辖市人民政府可以决定在区、县设立。直辖市、设区的市也可以设立一个或者若干个劳动争议仲裁委员会。劳动争议仲裁委员会不按行政区划层层设立。

　　11.施工作业人员发现直接危及人身安全的紧急状况，有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所，体现作业人员的主要权利是（）

　　紧急避险权：《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急状况时，有权停止作

　　12.承包人起诉发包人支付工程价款，经传票传唤，诉讼参加人无正当理由拒不到庭的，人民法院的下列做法中，正确的是（）

　　承包人起诉发包人，发包人为被告。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。

　　13.因施工公司的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人请求并经施工企业修理后造成逾期交付的，施工企业（）

　　《民法典》规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

　　未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，实施工程单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建筑设计企业不拨付工程款，不进行竣工验收。

　　A.编制建筑危重机械安装、拆卸工程专项实施工程的方案，并由本单位法定代表人签字

　　B.将建筑起重机械安装、拆卸时间报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门审核

　　①按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项实施工程的方案，并由本单位技术负责人签字；

　　⑤将建筑起重机械安装、拆卸工程专项实施工程的方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。

　　依据《关于印发房屋市政设施建设工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022版)〉的通知》(建质规〔2022〕2号)规定：

　　B选项不属于：建筑施工公司未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动；擅自施工的。（没证还擅自作业的才算）

　　C选项不属于：实施工程单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作；（是三类人员，不是所有的施工从业人员）

　　D选项不属于：危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项实施工程的方案，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项实施工程的方案进行论证。（危险性较大的没有编制）

　　B.因运输者的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，被侵权人应当向产品的运输者请求赔偿

　　C.明知产品存在缺陷仍然生产、销售，造成他人死亡的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿

　　A选项错误：因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。

　　B选项错误；因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，产品的生产者、销售者赔偿后，有权向第三人追偿。

　　D选项错误：产品投入流通后发现存在缺陷的，生产者、销售者应当及时采取停止销售、警示、召回等补救措施；未及时采取补救措施或者补救措施不力造成损害扩大的，对扩大的损害也应当承担侵权责任。依据规定采取召回措施的，生产者、销售者应当负担被侵权人。因此支出的必要费用。

　　C选项正确：明知产品存在缺陷仍然生产、销售，或者没有依据前述规定采取比较有效补救措施，造成他人死亡或者健康严重损害的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。

　　A.第三人明知商业机密权利人的前员工以盗窃手段获取权利人商业机密仍获取该商业机密的，不构成侵犯商业机密

　　C.受到损害的商业机密权利人的赔偿数额，应当按照侵权人因侵权所获得的利益确定

　　D.在侵犯商业机密案件的民事审判程序中，商业秘密权利人就对方侵权承担全部举证责任

　　A选项错误：第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施上述所列违背法律规定的行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业机密的，视为侵犯商业机密。

　　C选项错误：侵犯商业机密，给商业秘密权利人造成损害的，应当依法承担民事责任，受损的商业机密权利人的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定

　　D选项错误：在侵犯商业机密的民事审判程序中，商业机密权利人提供初步证据，证明其已经对所主张的商业机密采取保密措施，且合理表明商业机密被侵犯。

　　19.甲施工公司向乙水泥厂采购水泥，合同约定总价款300万元，甲按约定向乙支付了定金70万元。后因乙供应的水泥不符合强制性国家标准导致该合同解除，甲能要求乙返还的最高金额为()

　　定金中起法律上的约束力的部分有300×20%=60万，甲可以主张的部分：赔偿双倍定金，返还超出定金法律上的约束力部分：60×2+10=130万元。

　　20.人民法院认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的第一审行政案件，可以适用简易程序的是（）

　　人民法院审理下列第一审行政案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序：(1)被诉行政行为是依法当场作出的；(2)案件涉及款额2000元以下的；(3)属于政府信息公开案件的。除上述规定以外的第一审行政案件，当事人各方同意适用简易程序的，可以适用简易程序。发回重审、按照审判监督程序再审的案件不适用简易程序。

　　根据《工资支付暂行规定》,工资必须在企业与劳动者约定的日期支付。A选项错误；工资至少每月支付一次，实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资。B选项正确D选项错误；如遇节假日或休息日，则应提前在最近的工作日支付。C选项错误；

　　合议仲裁庭，是指由3名仲裁员组成的仲裁庭，即以集体合议的方式对当事人交付仲裁的争议事项做审理并作出裁决。A选项错误；由3名仲裁员组成的合议仲裁庭，设首席仲裁员。当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。CD选项错误；第3名仲裁员是首席仲裁员。

　　独任仲裁庭，是指由1名仲裁员组成的仲裁庭，即由1名仲裁员组成仲裁庭对当事人交付仲裁的争议事项做审理并作出裁决。独任仲裁是仲裁协议及案件当事人依意思自治原则行使选择权的结果。当事人约定由1名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。当事人没有在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定。仲裁庭组成后，仲裁委员会应当将仲裁庭的组成情况书面通知当事人。B选项正确。

　　23.企业未根据相关要求提供企业信用档案信息的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门有权作出的行政处罚决定是（）

　　《建筑业企业资质管理规定》规定，企业未按照本规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。

　　契税税率为3%～5%。契税的具体适用税率，由省、自治区、直辖市人民政府在前述规定的税率幅度内提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。A选项错误；以作价投资(入股)、偿还债务、划转、奖励等方式转移土地、房屋权属的，应当依照规定征收契税，B选项错误‘；契税的计税依据：(2)土地使用权互换、房屋互换，为所互换的土地使用权、房屋价格的差额，C选项正确。

　　C.地方结合本地实际制定的地方无障碍环境建设标准应当高于国家标准的有关技术要求

　　文明城市、文明村镇、文明单位、文明社区、文明校园等创建活动，应当将无障碍环境建设情况作为重要内容。A选项正确。

　　残疾人联合会、老龄协会等组织可以依法提出制定或者修改无障碍环境建设标准的建议。B选项错误。

　　地方结合本地实际制定的区域标准不能低于国家标准的有关技术要求，C选项错误；

　　国家鼓励高等学校、中等职业学校等开设无障碍环境建设相关专业和课程，开展无障碍环境建设理论研究、国际交流和实践活动。D选项错误。

　　26.尚未制定法律，行政法规的，国务院部门规定的违反行政管理秩序的行为，可以设定的行政处罚的是（）

　　尚未制定法律、行政法规的，国务院部门规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告、通报批评或者一定数额罚款的行政处罚。

　　27.根据保障中小企业款项支付案例，机关、事业单位从中小企业采购货物，工程、服务，应当自（）之日起30日内支付款项

　　机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项

　　28.某建设工程项目施工中发下地下古墓，立即报告了当地文物部门，如无特殊情况，文物行政部门接到报告后应当（）

　　在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

　　5.有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建筑设计企业应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格

　　中级人民法院管辖下列第一审行政案件：(1)对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件；(2)海关处理的案件；(3)本辖区内重大、复杂的案件；(4)其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。高级人民法院管辖本辖区内重大、复杂的第一审行政案件。最高人民法院管辖全国范围内重大、复杂的第一审行政案件。

　　两审终审的例外情况：(1)最高人民法院的判决、裁定，是发生法律效力的判决、裁定；(2)选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件等适用特别程序的案件，实行一审终审；(3)小额诉讼案件，实行一审终审。故选B

　　《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，安全生产许可证的有效期为3年；B选项错误。

　　安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A选项正确。C选项错误。

　　企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。D选项错误。

　　A.专业承包单位未派项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员的

　　B.专业作业承包人承的范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是除上缴给承单位的“管理费”之外的全部工程价款的

　　D.专业作业承包人除计劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的

　　《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第12条列举了以下违法分包的情形：(1)承包单位将其承包的工程分包给个人的；(2)施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；(3)施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；(4)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；(5)专业作业承包人将其承包的劳务再分包的；(6)专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。

　　35.施工企业在将隔震减震装置用于建设工程前进行取样时的监督单位为()。

　　隔震减震装置用于建设工程前，施工单位理应当在建设单位或者工程监理单位监督下进行取样，送建设单位委托的具有相应建设工程质量检测资质的机构进行检测。禁止使用不合格的隔震减震装置。

　　C.经人民调解委员会调解达成调解协议后，一方当事人有权向人民法院申请司法确认

　　经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律约束力，当事人应当按照约定履行。经人民调解委员会调解达成调解协议后，当事人之间就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的，一方当事人可以向人民法院提起诉讼。

　　37.社会保险行政部门受理工伤认定申请后，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤，关于工伤认定证据的说法，正确的是()。

　　职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。

　　A.发包人应当按照合同约定方式预留建设工程质量保证金，建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的2%

　　B.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留建设工程质量保证金

　　C.合同约定由承包人以银行保函替代预留建设工程质量保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的1.5%

　　在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。B选项正确。

　　A.工程竣工验收后6个月内，应当向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案

　　B.电子档案签署了具有法律上的约束力的电子印章或者电子签名的，也应当移交相应纸质档案

　　《城市建设档案管理规定》中规定，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A选项错误。

　　电子档案签署了具有法律效力的电子印章或电子签名的，可不移交相应纸质档案。B选项错误。

　　在组织竣工验收时，应组织对工程档案进行验收，验收结论应在工程竣工验收报告、专家组竣工验收意见中明确。C选项正确。

　　对改建、扩建和重要部位维修的工程，建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善原建设工程档案。凡结构和平面布置等改变的，应当重新编制建设工程档案，并在工程竣工后三个月内向城建档案馆报送。D选项错误。

　　40.对下列行政行为不服，申请人应当先向行政复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服，方可以向人民法院提起行政诉讼的是()。

　　有下列情形之一的，申请人应当先向行政复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以再依法向人民法院提起行政诉讼：

　　2)对行政机关作出的侵犯其已经依法取得的自然资源的所有权或者使用权的决定不服；(3)认为行政机关存在《行政复议法》第11条规定的未履行法定职责情形；

　　5)法律、行政法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议的其他情形。对上述规定的情形，行政机关在作出行政行为时应当告知公民、法人或者其他组织先向行政复议机关申请行政复议

　　注册建造师享有下列权利：(1)使用注册建造师名称；(2)在规定范围内从事执业活动；(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章；(4)保管和使用本人注册证书、执业印章；(5)对本人执业活动进行解释和辩护；(6)接受继续教育；(7)获得相应的劳动报酬；(8)对侵犯本人权利的行为进行申述。

　　注册建造师应当履行下列义务：(1)遵守法律法规和有关管理规定，恪守职业道德；(2)执行技术标准、规范和规程；(3)保证执业的质量，并承担相应责任；(4)接受继续教育，努力提高执业水准；(5)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密；(6)与当事人有利害关系的，应当主动回避；(7)协助注册管理机关完成相关工作。

　　42.某施工公司在施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成重大安全事故，该施工企业的行为构成()。

　　工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。

　　43.女大学生林某被企业录用后，主动要求到最苦、最累的岗位工作。根据《劳动法》，企业可以满足她的要求，但不得安排其从事的是()。

　　根据《女职工劳动保护特别规定》,女职工禁忌从事的劳动范围有：①矿山井下作业；②体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业；③每小时负重6次以上、每次负重超过20公斤的作业，或者间断负重、每次负重超过25公斤的作业。

　　《注册建造师管理规定》规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位提出注册申请，并可以向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料。

　　45.甲安装工程公司拟与在公司工作了15年的王某解除合同，劳动合同解除前12个月王某的月平均工资为2.3万元，该公司职工月平均工资0.8万元，甲所在设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资为0.65万元。根据《劳动合同法》，甲应当向王某支付的经济补偿是()。

　　经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。

　　劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。故赔偿金额为：0.65*3*12=23.4万元

　　C.定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

　　D.承揽人未经定作人同意将辅助承揽工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

　　B正确；保证期间在保证合同中应明确约定，没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起6个月。

　　C错误；当事人应当在保证合同中予以明确约定，当事人没有约定的，保证的范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　D错误，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。

　　A.隐蔽工程在隐蔽之前，发包人没有按照承包人的通知及时检查的，承包人可以顺延工期

　　B.承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内申请过工期顺延，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应当予以支持

　　C.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间不计入顺延工期期间

　　D.当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延视为工期不顺延、承包人提出合理抗辩的，工期仍不可顺延

　　隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。A选项正确。

　　《最高人民法院关于审理建设工程项目施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。B选项错误。

　　建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。C选项错误。

　　当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。D选项错误。

　　48.计算增值税应纳税额时，下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣的是()。

　　A.自境外单位购进无形资产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额

　　D.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固有资产)、劳务和交通运输服务

　　下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣。(1)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。(2)非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务。(3)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务。(4)国务院规定的其他项目。

　　49.在噪声敏感建筑物集中区域因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并()。

　　在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。

　　设计单位的安全责任：（1）按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计；（2）明确施工安全关键点并提出指导意见；（3）对“三新”等工程的施工安全提出措施建议；（4）对工程设计成果负责。

　　C.在乡规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的，统一由城市、县人民政府核发乡村建设规划许可证

　　D.在乡规划区内占用农用地进行乡村公共设施建设，直接核发乡村建设规划许可正

　　建设单位或者个人在取得乡村建设规划许可证后，方可办理用地审批手续。A正确；

　　在乡、村庄规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的规划管理办法，由省、自治区、直辖市制定。C错误

　　确需占用农用地的，应当依照《土地管理法》有关规定办理农用地转用审批手续后，由城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。D错误

　　A选项错误。《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

　　B选项正确。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

　　D选项错误。事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

　　D错误，封闭式框架协议入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。开放式框架协议入围供应商可以随时申请退出框架协议。

　　55.从建筑物上坠落的物品造成他人损害，经调查难以确定具体侵权人，除能够证明自己不是侵权人的外，补偿主体为()。

　　经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。

　　保险人的主要义务：(1)赔付保险金的义务；(2)告知义务；(3)及时签发保险单证的义务；(4)降低保费的义务；(5)承担必要、合理费用的义务。

　　有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的；(2)在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(3)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(5)法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。

　　D.当事人在保证合同中对保证方式没有约定的，按照连带责任保证承担保证责任

　　B错误保证期间在保证合同中应明确约定，没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起6个月。

　　C错误保证的范围是指保证人对哪些债务承担保证责任。当事人应当在保证合同中予以明确约定，当事人没有约定的，保证的范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　D错误，保证的方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。

　　(4)一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使合同成立时显失公平的

　　A.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工作可证

　　B.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起3个月内,向发证机关报告

　　中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。D错误

　　61.关于政府主管部门实施建设工程抗震监督管理措施的说法，正确的是()。

　　《建设工程抗震管理条例》规定，县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门或者其他有关监督管理部门履行建设工程抗震监督管理职责时，有权采取以下措施：(1)对建设工程或者施工现场进行监督检查；(2)向有关单位和人员调查了解相关情况；(3)查阅、复制被检查单位有关建设工程抗震的文件和资料；(4)对抗震结构材料、构件和隔震减震装置实施抽样检测；(5)查封涉嫌违反抗震设防强制性标准的施工现场；(6)发现可能影响抗震质量的问题时，责令相关单位进行必要的检测、鉴定。

　　62.张某在甲施工企业连续工作满8年:李某与甲已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作;王某在甲工作2年，并被甲聘任为总经理:赵某在甲累计工作了10年，但期间曾离职。除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，中应当与其订立无固定期限劳动合同的是()。

　　应当订立无固定期限劳动合同的情形有：①劳动者在该用人单位连续工作满10年的；②用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；③连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。

　　B正确。公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

　　C错误，邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

　　D错误，《招标投标法》规定，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。

　　A选项错误。代理人为被代理人实施的是能够产生、变更或消灭法律上的权利义务关系的行为。

　　工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查

　　66.某建筑设备公司向某施工企业出售了一批交由承运人运输的在途二手外端喷涂机器人，关于该买卖合同履行的说法，正确的是()

　　D.因机器人不符合质量要求，施工企业拒绝接受机器人，机器人毁损、灭失的风险由设备公司与施工企业共同承担

　　A正确，质量瑕疵担保，是指出卖人就其所交付的标的物应保证其符合法定或者约定的质量。

　　B错误，标的物的权利瑕疵担保义务。即除法律另有规定外，出卖人就交付的标的物，负有保证自己拥有完整权利，第三人对此不享有全部或部分所有权、担保物权、租赁权、知识产权等任何权利的义务。

　　C错误，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。

　　D错误，因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。

　　C.负有安全生产监督管理职责的部门应当公开举报电话、信箱或者电子邮件地址等网络举报平台

　　《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度，公开举报电话、信箱或者电子邮件地址等网络举报平台，受理有关安全生产的举报；受理的举报事项经调查核实后，应当形成书面材料；需要落实整改措施的，报经有关负责人签字并督促落实。对不属于本部门职责，需要由其他有关部门进行调查处理的，转交其他有关部门处理。涉及人员死亡的举报事项，应当由县级以上人民政府组织核查处理。

　　任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违背法律规定的行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

　　A.投标人对开标有异议的，应当自知道或者应当知道之日起15日内向有关行政监督部门投诉

　　A选项错误。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。BD选项错误。行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；

　　C选项正确。投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回。

　　A选项错误。在起诉被告不履行法定职责的案件中，原告应当提供其向被告提出申请的证据。

　　B选项正确。被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。

　　C选项错误。在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。

　　原告或者第三人提出了其在行政处理程序中没有提出的理由或者证据的，经人民法院准许，被告可以补充证据。

　　D选项错误。原告可以提供证明行政行为违法的证据。原告提供的证据不成立的，不免除被告的举证责任。

　　70.某施工公司与某仓储中心签订了建材仓储合同，并按照合同约定交付了建材后施工企业提取建材时发现部分建材因保管不善潮湿损坏，双方发生争议、关于该仓储合同的说法，正确的是()。